Оферта
Настоящая Оферта — адресованное неопределенному кругу лиц приглашение от ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ ХОУМ", (далее “Исполнитель”), провести оплату и заключить Договор возмездного оказания услуг в соответствии с ГК РФ ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Термины и определения
Оферта — публичное предложение Исполнителя, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем Договор возмездного оказания услуг дистанционным способом (далее — «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте.
1. Дополнительное соглашение №1 (Условия подписки). Расширенная версия дополнения к настоящему договору.
2. Дополнение к дополнительному соглашению №1 (Условия подписки). Перечень и прейскурант на оказываемые к проведению работы и дополнительные услуги.
Сайт — https://idealhome.tb.ru
Заказчик— физическое лицо, оформившее Договор возмездного оказания услуг на Сайте.
1. Дополнительное соглашение №1 (Условия подписки). Расширенная версия дополнения к настоящему договору.
2. Дополнение к дополнительному соглашению №1 (Условия подписки). Перечень и прейскурант на оказываемые к проведению работы и дополнительные услуги.
Сайт — https://idealhome.tb.ru
Заказчик— физическое лицо, оформившее Договор возмездного оказания услуг на Сайте.
1. Предмет договора.
По условиям настоящего договора, Исполнитель принимает обязательства по ремонту или отделке помещения Заказчика, находящегося по адресу, указанному в Дополнительном соглашение №1 (Условия подписки), именуемого в дальнейшем Объект, согласно условиям Спецификации №1, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме (Почта, мессенджеры, официальный чат мессенджера телеграмм).
2. Порядок оплаты и сроки выполнения работ.
2.1. Стоимость работ и расходных материалов указывается в Спецификации №1 к настоящему Договору.
2.2. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.
2.3. Сроки выполнения работ устанавливаются мастером, после проведения планового осмотра, но не более 30 календарных дней с момента составления перечня работ. В связи с технологической необходимостью сроки могут корректироваться по соглашению сторон.
2.4. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны согласовывают возможность проведения дополнительных работ. В случае обоюдного согласия исполнителя и заказчика обсуждаются сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.
2.5. Спецификация №1 является неотъемлемой частью данного договора.
2.6. Стоимость дополнительных услуг прописаны в Спецификации №1
2.7. Оплата производится ежемесячно, в течение 3-х (трех) банковских дней после подписания договора, после чего договор вступает в силу. Дополнительные расходы и Дополнительные услуги оплачиваются предоплатой. График платежей прилагается к Договору.
2.2. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.
2.3. Сроки выполнения работ устанавливаются мастером, после проведения планового осмотра, но не более 30 календарных дней с момента составления перечня работ. В связи с технологической необходимостью сроки могут корректироваться по соглашению сторон.
2.4. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны согласовывают возможность проведения дополнительных работ. В случае обоюдного согласия исполнителя и заказчика обсуждаются сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.
2.5. Спецификация №1 является неотъемлемой частью данного договора.
2.6. Стоимость дополнительных услуг прописаны в Спецификации №1
2.7. Оплата производится ежемесячно, в течение 3-х (трех) банковских дней после подписания договора, после чего договор вступает в силу. Дополнительные расходы и Дополнительные услуги оплачиваются предоплатой. График платежей прилагается к Договору.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Заказчик обязуется, после подписания акта приемки-сдачи проводимых согласованных работ, оплатить Исполнителю издержки согласно выставленному счету, смете и материалы согласно перечню, а также дополнительные услуги, согласно условиям Спецификации №1.
3.1.2. К моменту начала работ по настоящему Договору провести согласования плановых осмотров и проведения работ.
3.1.3. Своевременно производить оплату.
3.1.4. Заказчик обязуется, в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня письменного уведомления, Исполнителем, рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Исполнителем в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.
3.1.5. Заказчик берет на себя обязательства по ведению переговоров с ответственными лицами Объекта по вопросам отключения стояков горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации и т. д., оплате вышеуказанным лицам за данные услуги.
3.1.6. По окончании работ на Объекте, Заказчик, в случае если все работы были проведены должным образом и соответствуют требованиям самого Заказчика, подписывает акт соответствия проводимых согласованных работ с Исполнителем о надлежащем проведении всех согласованных работ.
3.1.7. Заказчик берет на себя ответственность, после подписания акта соответствия проводимых согласованных работ, по истечению сроков от 1-го (одного) рабочего дня до 1-й (одной) рабочей недели (пяти дней), за качество всех проводимых работ, указанных в акте, снимая с исполнителя ответственность за дальнейшую гарантию проводимых работ.
3.2. Обязанности Исполнителя:
3.2.1. Приступить к выполнению работ в соответствии с графиком проведения плановых посещений объекта, заранее согласованных с заказчиком.
3.2.2. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Спецификации №1.
3.2.3. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил (СНиП), правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ по региону, в котором находится объект.
3.2.4. По окончании работ, в течение 1-го (одного) рабочего дня на Объекте, Исполнитель подписывает акт соответствия проводимых согласованных работ с Заказчиком о надлежащем проведении всех согласованных работ.
3.2.5. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Исполнитель.
3.2.6. Обеспечить производимые в соответствии с условиями настоящего Договора работы на объекте всеми необходимыми материалами, деталями и конструкциями, а также оборудованием и строительной техникой.
3.2.7. Исполнитель берет на себя ответственность, после подписания акта соответствия проводимых согласованных работ, на безвозмездную гарантию на срок от 1-го (одного) рабочего дня до 1-й (одной) рабочей недели (пяти дней), за качество всех проводимых работ, указанных в акте, снимая с заказчика ответственность за качество и сохранность проводимых работ на этот срок.
3.1.1. Заказчик обязуется, после подписания акта приемки-сдачи проводимых согласованных работ, оплатить Исполнителю издержки согласно выставленному счету, смете и материалы согласно перечню, а также дополнительные услуги, согласно условиям Спецификации №1.
3.1.2. К моменту начала работ по настоящему Договору провести согласования плановых осмотров и проведения работ.
3.1.3. Своевременно производить оплату.
3.1.4. Заказчик обязуется, в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня письменного уведомления, Исполнителем, рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Исполнителем в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.
3.1.5. Заказчик берет на себя обязательства по ведению переговоров с ответственными лицами Объекта по вопросам отключения стояков горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации и т. д., оплате вышеуказанным лицам за данные услуги.
3.1.6. По окончании работ на Объекте, Заказчик, в случае если все работы были проведены должным образом и соответствуют требованиям самого Заказчика, подписывает акт соответствия проводимых согласованных работ с Исполнителем о надлежащем проведении всех согласованных работ.
3.1.7. Заказчик берет на себя ответственность, после подписания акта соответствия проводимых согласованных работ, по истечению сроков от 1-го (одного) рабочего дня до 1-й (одной) рабочей недели (пяти дней), за качество всех проводимых работ, указанных в акте, снимая с исполнителя ответственность за дальнейшую гарантию проводимых работ.
3.2. Обязанности Исполнителя:
3.2.1. Приступить к выполнению работ в соответствии с графиком проведения плановых посещений объекта, заранее согласованных с заказчиком.
3.2.2. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Спецификации №1.
3.2.3. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил (СНиП), правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ по региону, в котором находится объект.
3.2.4. По окончании работ, в течение 1-го (одного) рабочего дня на Объекте, Исполнитель подписывает акт соответствия проводимых согласованных работ с Заказчиком о надлежащем проведении всех согласованных работ.
3.2.5. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Исполнитель.
3.2.6. Обеспечить производимые в соответствии с условиями настоящего Договора работы на объекте всеми необходимыми материалами, деталями и конструкциями, а также оборудованием и строительной техникой.
3.2.7. Исполнитель берет на себя ответственность, после подписания акта соответствия проводимых согласованных работ, на безвозмездную гарантию на срок от 1-го (одного) рабочего дня до 1-й (одной) рабочей недели (пяти дней), за качество всех проводимых работ, указанных в акте, снимая с заказчика ответственность за качество и сохранность проводимых работ на этот срок.
4. Порядок сдачи-приемки работ.
4.1. Окончательный расчет производится в соответствии с Дополнительным соглашением №1 (Условия подписки), после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи и соответствия проводимых согласованных работ, не позднее 3-х (трех) рабочих дней после подписания акта.
4.3. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы Заказчик отказывает Исполнителю в подписании акта приемки-сдачи и соответствия проводимых согласованных работ. В таком случае Заказчику предоставляется акт претензий о несоответствии нормам и качествам проводимых работ на Объекте, вследствие чего Исполнитель обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных или выбранных Заказчиком. Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Исполнителя.
4.3. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы Заказчик отказывает Исполнителю в подписании акта приемки-сдачи и соответствия проводимых согласованных работ. В таком случае Заказчику предоставляется акт претензий о несоответствии нормам и качествам проводимых работ на Объекте, вследствие чего Исполнитель обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных или выбранных Заказчиком. Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Исполнителя.
5. Гарантийные обязательства Исполнителя.
5.1. Гарантии качества работы Исполнителя, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Исполнителем и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2. Исполнитель гарантирует высокое качество всех производимых им на Объекте работ.
5.3. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается – от одного до трех месяцев, в зависимости от Дополнительного соглашения №1 (Условия подписки), с момента подписания акта приема-сдачи и соответствия проводимых согласованных Исполнителем работ, а также 3 (три) месяца с момента расторжения настоящего Договора.
5.4. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.5.3. гарантийного срока, недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
5.2. Исполнитель гарантирует высокое качество всех производимых им на Объекте работ.
5.3. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается – от одного до трех месяцев, в зависимости от Дополнительного соглашения №1 (Условия подписки), с момента подписания акта приема-сдачи и соответствия проводимых согласованных Исполнителем работ, а также 3 (три) месяца с момента расторжения настоящего Договора.
5.4. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.5.3. гарантийного срока, недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.
6.2. Исполнитель несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств.
6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости незаконченных работ, но не более 10 % от сметной стоимости Договора.
6.4. В случае нарушения сроков оплаты работ Исполнитель приостанавливает все действия по отношению к Заказчику, до момента оплаты задолженности, согласно настоящему Договору.
6.2. Исполнитель несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств.
6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости незаконченных работ, но не более 10 % от сметной стоимости Договора.
6.4. В случае нарушения сроков оплаты работ Исполнитель приостанавливает все действия по отношению к Заказчику, до момента оплаты задолженности, согласно настоящему Договору.
7. Разрешение споров и разногласий.
7.1. Все вопросы, возникающие в связи с исполнением настоящего договора или не урегулированные настоящим договором, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в арбитражном суде по местонахождению Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Прочие условия.
8.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде, Дополнительным соглашением.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения оплаты, после подписания обеими сторонами и действует до момента расторжения договора или прекращения внесения ежемесячной оплаты.
8.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента подписания его обеими сторонами.
8.5. Расторжение договора наступает по окончанию действия срока последнего оплаченного месяца, либо назначается путем ведения переговоров с руководством.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения оплаты, после подписания обеими сторонами и действует до момента расторжения договора или прекращения внесения ежемесячной оплаты.
8.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента подписания его обеими сторонами.
8.5. Расторжение договора наступает по окончанию действия срока последнего оплаченного месяца, либо назначается путем ведения переговоров с руководством.
9. Условия оферты.
9.1. Настоящий Договор, Дополнительное соглашение №1 (Условия подписки), Дополнение к дополнительному соглашению №1 (Условия подписки). являются неотъемлемой частью сделки между Заказчиком и Исполнителем, которые будут переданы Заказчику в физическом или электронном формате.
9.2. Данная оферта является подтверждением заключения Договора оказания возмездных услуг между Заказчиком и Исполнителем, при оплате выбранного типа подписки по оказываемым услугам
9.2. Данная оферта является подтверждением заключения Договора оказания возмездных услуг между Заказчиком и Исполнителем, при оплате выбранного типа подписки по оказываемым услугам
9.3. После проведения оплаты, подтверждения данных о клиенте от Исполнителя и подписания Настоящего Договора, Настоящий Договор вступает в силу.
6. Реквизиты продавца
Название организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ ХОУМ"
Телефон: 89261065513
Адрес: 121500, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛ 2-Я НОВОРУБЛЕВСКАЯ, Д 13А
ИНН: 9731133122
КПП: 773101001
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Рас./счёт: 40702810110001587120
Корр./счёт: 30101810145250000974
БИК: 044525974
Генеральный Директор: Лундин Дмитрий Михайлович
Телефон: 89261065513
Адрес: 121500, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛ 2-Я НОВОРУБЛЕВСКАЯ, Д 13А
ИНН: 9731133122
КПП: 773101001
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Рас./счёт: 40702810110001587120
Корр./счёт: 30101810145250000974
БИК: 044525974
Генеральный Директор: Лундин Дмитрий Михайлович
